我院院区西侧道路拓宽工程采用院内招标方式确定服务方，请有意参与的企业前来应标。
一、招标范围和工期与质量要求
1、道路拓宽、场地平整。
2、工期要求：15天。
3、质量要求：合格
二、招标方式：院内公开招标
三、评审方式：最低价评审法
四、服务资质要求
1、合格有效的《营业执照》。
2、建筑工程施工承包三级以上。
五、最高限价：119343元
六、招标文件获取
1、2022年10月10日17：00前到我院基建科领取招标文件并进行现场踏勘。
2、联系人：陈楚樵 18659366168
3、地址：福安市鹤山路89号宁德市闽东医院基建科
七、投标文件递交时间
1、投标文件递交截止时间：2022年10月12日 16：30前，逾期不予受理。
宁德市闽东医院
2022年10月8日
宁德市闽东医院院区西侧道路拓宽工程
招
标
文
件
目录
（一）招标内容
（二）招标公告
（三）投标文件
（四）合同模板
（一）招标内容
本项目为宁德市闽东医院院区西侧道路拓宽工程，因西侧出口为院区新规划主要出口，原道路为4米宽，不能很好的满足使用要求，现将道路拓宽为8米宽，工程内容如下：
1、 沥青混凝土道路 。
2、 场地平整。
（二）招标公告
宁德市闽东医院院区西侧道路拓宽工程招标公告
我院院区西侧道路拓宽工程采用院内招标方式确定服务方，请有意参与的企业前来应标。
一、招标范围和工期与质量要求
1、道路拓宽、场地平整。
2、工期要求：15天。
3、质量要求：合格
二、招标方式：院内公开招标
三、评审方式：最低价评审法
四、服务资质要求
1、合格有效的《营业执照》。
2、建筑工程施工承包三级以上。
五、最高限价：119343元
六、招标文件获取
1、2022年10月10日17：00前到我院基建科领取招标文件并进行现场踏勘。
2、联系人：陈楚樵 18659366168
3、地址：福安市鹤山路89号宁德市闽东医院基建科
七、投标文件递交时间
1、投标文件递交截止时间：2022年10月12日 16：30前，逾期不予受理。
宁德市闽东医院
2022年10月8日
（三）投标文件
宁德市闽东医院院区西侧道路拓宽工程
投 标 文 件
投标人: (盖投标人单位公章)
法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)
日期：_______年 月 日
目 录
1.投标函…………………………………………………………………………( )
2.竞标书中要求提供的文件………………………………………………( )
3.法定代表人授权书……………………………………………………………( )
4.投标报价清单…………………………………………………………………( )
一、投 标 函
致：宁德市闽东医院
经研究并充分理解本项目招标文件中的各项条款及要求后，签字代表 (姓名) 经正式授权并代表投标人 (投标人名称) 提交下述文件正本一份、副本一份。
1、投标函
2、竞标书中要求提供的文件
3、法定代表人授权书
4、法定代表人与被授权人身份证复印件
本次编制内容：
宁德市闽东医院院区西侧道路拓宽工程
本次投标报价 ： 。
投标人： (盖投标人单位公章)
法定代表人或委托代理人： (签字或盖章)
地 址：
电 话： 传真： 邮政编码：
日 期： 年 月 日
二、竞标书中要求提供的文件
包含以下内容，但不限于此：
1、营业执照。
2、建筑施工承包三级以上。
投标人： (盖投标单位公章)
法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)
日 期：
注：上述资料中，属复印件的均应加盖投标人公章。
三、法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：
我 （法人姓名）系 （参与竞标的单位名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）的 （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加 （项目名称）的竞标活动。代理人在此活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我司均予以承认。
代理人无转委托权。特此委托。
代理人：
身份证号码：
性别：
单 位：
部 门：
职 务： 。
投标申请人： （盖单位公章）
法定代表人： （签字或盖章）
被授权的代理人： （签字）
日期： 年 月 日
四、宁德市闽东医院院区西侧道路拓宽工程报价单 院区西侧道路拓宽工程工程量清单 | |||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | ||
1 | 挖一般土方 | m3 | 1214.785 | ||
2 | 余方弃置 | m3 | 208.208 | ||
3 | 填方 | m3 | 889.100 | ||
4 | 清理化粪池及垃圾外运 | 车 | 15.000 | ||
5 | 沥青混凝土 | m2 | 267.740 | ||
6 | 沥青混凝土 | m2 | 267.740 | ||
7 | 水泥混凝土 | m2 | 156.180 | ||
8 | 碎石 | m2 | 120.000 | ||
9 | 路床（槽）整形 | m2 | 120.000 | ||
10 | 安砌侧（平、缘）石 | m | 148.400 | ||
11 | 透层、粘层 | m2 | 267.740 | ||
12 | 整理场地 | m2 | 1664.000 | ||
报价（元）：
投标人： (盖投标单位公章)
法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)
日 期：
（四）合同范本
（项目名称）施工合同
建设工程施工合同
项目名称:
发包人（全称）：宁德市闽东医院
承包人（全称）：
| 制定 |
住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局
（项目名称）施工合同
发包人（全称）： （以下称甲方）
承包人（全称）： （以下称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》（GF-99-0210）及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙因（项目名称），现双方就改护坡的修建施工相关事宜，经协商订立本合同：
一、工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程内容：详见招标人所提供的施工图纸、有关设计更改通知、工程预算审核书及编制说明
4.承包方式：包工包料的总承包方式。
5.工程工期：共 日历天
6.工程造价：
7.结算方式：固定单价，工程量按实结算，应发包人要求变更的工程量及项目经双方签证、审计后进行计价。
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同文件及图纸
除甲乙双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
1.本协议书及各种合同附件（包括双方签订的补充协议）
2.标准、规范及有关技术文件
3.图纸：
4.工程量清单：
5.双方有关工程的洽商、变更等书面文件视为本合同的组成部分。
四、适用法律、标准及规范
1.适用法律法规：国家有关法律、法规和福建省有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。
2. 双方另有约定列入补充条款。
3.双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有矛盾的，以法律、标准及规范规定为准。
五、施工单位责任
1.承担施工安全保卫工作及施工场地人员安全。
2.需承包人办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续。
3.承担已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作；对工程成品保护
的特殊要求及费用承担：
4.做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。
5. 保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。
6. 双方约定的承包人应做的其他工作。
六、质量检验：
工程质量应符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。
七、安全施工
1. 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担。
2.发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。
八、工程价款支付
1.工程竣工验收合格，经审核后，付至审定价97%，一年质保期后7日内付清余款。
2.承包人应提供正式发票。
九、违约与争议
1. 任何一方违反本合同的约定，均应承担由此给对方造成的损失。
2. 因承包人原因致使工程达不到质量要求的，应承担的违约责任。
十、争议解决方式
本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列2种方式解决： 第１种 （只能选择一种）
(1) 依法向人民法院起诉；
(2) 提交仲裁委员会仲裁。
十一、 合同生效及终止
1.本合同自签订之日起生效。
2.本合同在双方完成了相互约定的工作内容后即告终止。
3.本合同正本贰份，甲乙双方各执壹份；副本肆份，双方各执贰份，正本、副本具有同等法律效力。
十二、其他未尽事宜，双方友好协商，签订补充协议，以补充协议为准。
发包人：（公章） 承包人：（公章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
电话： 0593-6336086 电话：
开户银行：中国农业银行福安市支行 开户银行：
帐号：13220301040012565 账号：
邮政编码：355000 邮政编码：
年 月 日 年 月 日
合同订立地点：
